管道安装施工合同,菁选3篇

管道安装施工合同1　　自来水管道安装工程施工合同编号：_________　　甲方：_________　　乙方：_________　　依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和下面是小编为大家整理的管道安装施工合同,菁选3篇,供大家参考。

管道安装施工合同1

　　自来水管道安装工程施工合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本自来水管道安装工程施工合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：_________管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条工程期限

　　自来水管道安装工程施工合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据*令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为____。

　　第七条组成自来水管道安装工程施工合同的文件

　　组成本自来水管道安装工程施工合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本自来水管道安装工程施工合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一*工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的*批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的"危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按自来水管道安装工程施工合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按自来水管道安装工程施工合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但*现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、自来水管道安装工程施工合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

　　签订地点：_________

管道安装施工合同2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据<<中华人民共和国合同法>>，经签约双方充分协商，在自愿、公*、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

　　一、工程概况

　　a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

　　b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道；附图纸。

　　c、承包方式：包工包料。

　　d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

　　二、合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

　　三、工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。

　　四、合同价款：

　　a、本合同价款（大写）：捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整（小写：）881810.00

　　b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

　　五、工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　A、负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作；

　　B、负责委派项目负责人做好安装协调工作；

　　乙方责任：

　　A、负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务；

　　B、主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责；

　　C、工程所需工具等由乙方自行解决；

　　D、认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程；

　　E、负责委派项目负责人做好协调工作。

　　七、验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

　　八、质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算；质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

　　九、违约责任：

　　1、合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1％每天支付违约金直至完工为止。

　　2、如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利；

　　3、若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　十、合同纠纷及解决方式：

　　1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼；

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；

　　3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；

　　4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　十一、不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

　　十二、附件：附件1为图纸

　　十三、其它：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　委托代表人：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　委托代表人：

　　电话：

　　传真：

管道安装施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程总造价：总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。

　　4、工程内容：详见乙方提供的工程图纸及预算书（不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管）。

　　5、承包方式：包工、包料。

　　6、质量要求：符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。

　　7、合同工期

　　工期：安装工期为天，开工时间根据甲方书面通知进场施工，阴雨天顺延。

　　第二条双方责任和义务

　　1、甲方责任和义务

　　（1）向乙方提供设备、材料的存放地点;

　　（2）协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系，及时处理有关问题，乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;

　　（3）按合同约定向乙方支付工程款。

　　（4）在乙方工程完工后，甲方组织人员对其工程质量进行验收。

　　2、乙方责任和义务

　　（1）施工过程中的用水，用电由甲方提供;

　　（2）乙方按图纸施工，如有变更，必须有甲方书面签证，否则发生的一切费用均由乙方承担。

　　（3）乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;

　　（4）工程竣工后，向甲方提供所有的工程验收资料;

　　第三条工期约定

　　1、乙方在合同签订后，应严格按照确定的合同工期开展施工;

　　2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天数向后顺延外，甲方还应承担乙方由此造成的`实际损失;

　　3、如遇不可抗力因素，而造成乙方无法施工的，可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。

　　第四条工程质量及保修约定

　　1、本工程施工工艺、原材料及施工质量，乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;

　　2、验收后如因乙方原因造成返工的，乙方承担返工费用和义务。

　　3、本工程保修期为壹年。

　　第五条付款方式

　　合同签订三日内付工程款总价，工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。

　　第六条合同履约保证

　　1、本合同自双方签订之日起，甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位，乙方有权停止施工，延误工期由甲方负责。

　　2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工，对剩余工程量，依据当时市场价格重新计划，价格上浮在5%以内不予调整，超过5%按实调整计价。

　　第七条争议的解决办法

　　1、本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商调解的办法解决;

　　2、甲乙双方协商或调解不成时，应向工程项目所在地的人民法院起诉。

　　第八条其他

　　1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人，电话：。双方项目责任人对本工程现场问题的处理，具有法律效应;

　　2、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，并与本合同具有同等效力;

　　3、本合同其他未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行;

　　4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效，至合同工程竣工验收，保修期满后自然失效。

　　5、双方确认的《工程预（决）算表》是本合同的有效组成部分。

　　6、本合同一式贰份，双方各执壹份，并严格执行。

　　甲方（盖章）签字

　　乙方（盖章）

　　年月日：

推荐访问: