2023年度最新劳务分包合同协议书,劳务分包合同免费(合集)(全文完整)
下面是小编为大家整理的2023年度最新劳务分包合同协议书,劳务分包合同免费(合集)(全文完整),供大家参考。
合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
劳务分包合同协议书 劳务分包合同免费篇一
承包人:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:
包人工、包质量、包安全。
:c、b栋1~3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座,室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调),暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面),当班自产垃圾清扫至楼下统一放置
:1、主线槽安装统一水平,吊钩设置均匀美观,电箱内按统一标准角度组装,电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得浪费;2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向,线槽用枪订固定时,槽内订必须付脚,不允许有垂直订头外露;3、室内线盒严格按各标准统一各自高度,功能相同的必须同一高度,底盒安装必须牢固水平;4暗线预埋用pvc管套至与线盒连接位;5、各开关插座底盒必须暗装;5、各线头留置不得浪费,严禁工人私自将线头带走;6、严格按色装线,黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。
:
1、按外墙内边丈量面积:30元/㎡;阁楼不另计面积。
本工程以实际发生工日数据为依据,按每日30元/人生活费,每10天支付一次,每月支付工程进度款至50%,工程完工质检合格,支付工程款的75%;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的90%。验收合格后100天后付清。付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。
1、提供所有民工的身份证复印件。
2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。
3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。
4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。
5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。
1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。
2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。
3、工地纪律约定:不得打架,上班时间不准喝酒,不得随地大小便。注意保护别人劳动成果。当班自产垃圾当班必须清理,当班领用材料(电线、开关、插座、灯具)下班必须交回,第二天上班重新领用,严格按色号装线,一经发现罚款500元每次。所有材料由包工头亲自领取,如在施工中所领用材料与实际使用的数量不符时,包工头必须赔偿损失开关插座按20元每个,漏电保护器按80元每个,单极开关按20元每个。所有罚款及赔偿款直接从工资内扣除。
4、文明施工约定;严格控制操音,早上8点半之前、中午12点至下午1点半不得使用电锤等操音大的设备。不得扰民,无关人员不得带入工地。设有内部食堂,由工头统一报歺,收费10元每歺,从工程款中扣除。也可选择叫外卖。
5、防火约定:烟头必须就地捏灭,不得动用明火。
6、防工伤事故约定:禁止违章操作,如工人自我感觉危险应立即停止施工并向项目部汇报,否则一切安全事故由乙方承担。
1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方1000元的工期违约金。违约金不超过结算价款的10%。合同生效后10天内暗装线盒及需走地的暗线安装完毕,走道布线、20天内安装完毕,其他60天内全面完工,如甲方原因,工期顺延。
九、其它条款:
1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。
3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。
4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。
发包人: 承包人:
日期:日期:
劳务分包合同协议书 劳务分包合同免费篇二
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
分包范围:
分包内容:
分包性质:包工(详见后附项目清单定价表说明)
开始工作日期:20xx年月日;结束工作日期:20xx年月日;总日历工作天数为天
3.1工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)。
3.2质量保修:详见工程质量保修书,保修时间壹年。
4.1总包合同同样适用于劳务分包。
4.2分包应全面了解总包的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
5.1工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。
6.1分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。
组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。
(1)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
(2)向分包提供各层水、电。
(3)向分包责任人进行技术交底。
7.3、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;
7.4、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;
7.5、按本合同约定,向分包支付工程款;
7.6、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8.1对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
8.2分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划,每月23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经总包批准后严格实施;
8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
8.4自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
8.5按总包统一规划堆放材料、机具,按总包标准化工地要求设置标牌,搞好施工区域的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
8.6保证属下人工工资的发放,不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的,总包视情而定对分包人进行5000—20000元的处罚,直至解除其分包资格,无补偿清退;
8.7每月23日前按时向总包提交当月完成量报表,配合总包完成本标段内的技术资料,配合总包办理交工验收;
8.8做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作,因分包责任发生损坏,分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.9妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;
8.10分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。
8.11分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。
8.12分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。
8.13分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。
9.1分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见附表1物资需用计划表);经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理。
9.2分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
(1)总包委托分包采购的低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)需提前20天上报总包,经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明
(2)未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。
本工程的分包价格采用下列方式计算:
(1)固定分包单价(含管理费)+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。
(2)如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章。
(1)合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费,每人每15天按300元执行;
(2)进度款支付:每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包。
12.1施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部(项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单),并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。
12.2三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
12.3分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。
12.4因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。
13.1分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。13.2全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
14.1总包和分包在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第1种方式解决争议;
(1)双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;
(2)向所管辖权的人民法院起诉。
14.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。
本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
17.1如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,
17.2合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。
本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
本合同双方约定当日后生效。
总包:(公章)
地址:
法人代表:
分包:(公章)
法人代表:
地址:
劳务分包合同协议书 劳务分包合同免费篇三
工程总包单位: (以下简称甲方)
工程劳务单位: (以下简称乙方)
身份证号码: 住址:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》,本着对工程负责和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致,签订本合同共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:劳务分包(即包人工、包质量、包安全文明、包工期)
四、承包单价:详见报价单(附表1)
1)不分施工部位的难易程度均已综合考虑。
2)本承包单价中,80%为农民工工资,其余20%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。
五、承包范围:
1)建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施
工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。
2)因工程施工,管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。
3)施工中因甲方原因引起的返工,造价在 200 元以内不另计工程款,超过 200 元按实际工程量计算。
4)本合同约定的其它应由泥工完成的工作。
六、承包内容:
1)的人工修整、承台、地梁的开挖、排水、基底夯实、钎探、回土围护;
2)桩芯浇注,桩头处理,废桩头外运;
3)所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护(必须派专人养护、每个部位浇水不得小于拾天且养护水管乙方自理),包含并不仅限 ①前后台运输;②操作面的简易架子搭拆,浇捣范围内所需的临时跑道搭拆、安放溜槽、放料、模内杂物的清理(包括后浇带、楼梯等钢丝网的安置)、安放预埋件,安、拆(移)泵管、墙、柱脚模板座浆,混凝土捣实、抹平、覆盖及养护;③按设计规定处理好施工缝、后浇带、收捡落地混凝土及各楼层混凝土垃圾的清理和运输至指定地点堆放;砼输送泵管件、管扣的清洗、清理、收集和保管。④预制构件的制作(包括木工、钢筋用的预制垫块)、安装;⑤主体结构采用商品砼,二次结构采用自拌砼,同时乙方做好混凝土试块。
4)所有砖砌体,包含并不仅限基础砖胎膜、砖基础、防水保护墙、内外砌体、零星砌体等砌筑、砂浆拌制、砖砌体拉结筋的摆放、预留洞封堵、场内材料运输(包括开卷扬机、搅拌机、砂浆机人工)、搅拌机械及其他机械用具的清洁养护工作、落地灰再利用及现场清理、打扫、门窗塞缝补烂等。
5)与各工序工种之间的配合协作。
6)配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。
七、质量标准:优良,按照国家有关规定及验收标准进行验收。
1)确保每次隐蔽工程验收一次性通过,如一次验收通不过罚款200元/次,整改后再通不过罚款500元/次,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。
2)若甲方通知乙方清场,乙方必须在3日内无条件清场,劳务工资按照80%结账。
八、安全文明标准:东营市安全文明工地
1)进入施工现场,乙方必须遵守安全文明管理规定,如有违章操作的,甲方将视情节轻重进行罚款。
2)严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元,班组与其他班组打架每次罚款1000元,情节严重的交公安部门处理。
3)工伤处理:乙方在施工过程中,由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责,与甲方无关;如因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担,一
次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。
4)乙方需指派一名人员,每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10 天,具体服从甲方安全员的安排。
九、进度指标:
1)乙方进场时间定为20 年 月 日,退场时间为20 年 月日,施工工期为天(包括雨、雪天及节假日)。
2)标准层施工时间为 天,因乙方原因造成未达到甲方的工期要求,每延误一天罚款500元,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。
十、材料管理
1)乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划(误差不超5%)。
2)乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划(误差不超2%),经甲方审核后,安排统一供应;因计划提交不及时或者误差较大,导致材料供应不及时,造成其他班组窝工或者工期拖延,相应窝工补偿和损失由乙方承担。
3)乙方领用材料,必须办理领用手续,若无领用手续,擅自使用甲方任何材料,罚款500元/次;乙方每月领用生活费时,需提交当月材料领用、耗用、结余明细,经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认,交由财务留存;乙方办理竣工结算时,需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标,损耗超过1%时,超出部分由乙方承担。
4)乙方自配工具: 500元以下的小型机具设备;乙方包辅助材料:手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理,但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。
5)甲方提供乙方住房并安装电表,乙方按甲方指定房间入住,每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度,超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收,如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还,损坏照价赔偿,恶意破坏的处以罚款。
十一、工程进度款及结算方式
1)付款方式:
① 乙方人员在进场当月生活费自理,甲方不提供任何借支;
② 乙方实际出勤在25天以上的人员,每人每月发放800元生活费,乙方每月在15日之前上报出勤人数和工人生活费发放明细表,甲方审核后于16日发放给乙方,并将发放明细表张榜公示;乙方材料费和管理费每月按完成工程产值的5%支付;当月罚款作为预支,由乙方确认计入乙方已付款中。 ③ 跨年度工程在年终结算时,按实际工程量付至90%工程承包款;春节后,在承包项目主体结束,人员退场后付至80%;主体工程验收合格付至90%,待工程竣工验收合格后付至结算值的95%。 ④ 余结算造价的5%作为保修金,在工程竣工期满一年后30日内无息支付。
2)结算方式:
① 主楼部分(含地下部分)建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算(外保温部分不含在内),地下室部分按照实际工程量结算;
② 承包单价中包含与泥工工程相关的一切可预见及不可预见的零工,如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单,不予计费;
③在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足,影响工程的质量及进度,甲方有权随时给予清退,乙方在接到通知后必须2日内全部清退完毕,不得影响后续施工队的工作,否则承担由此产生的一切后果,并自愿将完成工程量按照80%结算。
十二、甲方的权利和责任
1)项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。
2)对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。
3)编排工程进度计划,提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。
4)向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。
5)向乙方提供宿舍、用水、用电。
十三、乙方的权利和责任
1)指派一名负责人,一名质安员上班,每天参加项目部班前会,项目部给予考勤,考勤不到每天以旷工处理扣200元/人,在当月工程
进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议,不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。 乙方负责人应随时保持与甲方的联系,禁止关掉手机,保证随叫随到,否则每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。
2)乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张,并将各种证复印件,按花名册顺序排列,交项目部登记备案,办理工作卡,每张10元,退场时退场还5元,甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议,副本由工地办公室存档。
3)熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工段放线定位工作,并确定准确。
4)服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理,否则按规定处罚,罚金在当月进度款中扣除。
5)乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成,甲方可自行安排其它人员进场施工,所花费的一切费用,在乙方当月进度款中扣除。
6)乙方对本班组的安全生产负责,进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的事故和损失,一切费用由乙方承担。
7)乙方应执行甲方关于文明施工有关规定,做到谁施工谁清理,随做随清,工完场清,材料堆放整齐。如乙方拒不清理,甲方指派第三方清理,按照100元/工从乙方结算值中扣减,无需经过乙方确认。 十四、履约保证
乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十五、其它
1)其它未尽事宜,双方协商解决,并签订补充协议。
2)本合同双方签字,收到足额的履约保证金后生效,工程完工后自动失效。
3)本合同一式三份,甲方持二份,乙方一份。
劳务分包合同协议书 劳务分包合同免费篇四
甲 方: 电话: 项目负责人: 职务:
乙 方: 电话:
依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的 有关规定,本着公平、公正的原则,经双方协商一致,签订本合同,并严肃执行。
第一条:工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围和内容
4、单价和总价:按消防火灾报警设备点位计/点位(大写 人民币 元整。该单价为合约包干单价,合约履行期间,除工程非施工原因延期6个月以上时间外,单价不作调整。
第二条:工期
1、开工: 年 月 日,竣工: 年 月 日。
2、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害,而被迫停工者;
(2)因重大变更经建设单位同意顺延的;
第三条:付款方式
1、进场施工人员食宿问题由乙方自理,每个月根据乙方所完成实际工程量95%支付,抵扣之5%质保金在两年工程质保期到期一个月内一次性支付。
2、甲方概不预支一切工程费用,每月10日前上报甲方上月工程完成进度以及职工工资发放清单,每月20日甲方向乙方支付上月审批后的工程款项。
3、甲方如因资金原因将工程款顺延一个月发放,应提前告知乙方,乙方须有能力承担一个月之费用的能力。
4、自动退场或自动终止协议退场的按完成的工程量50%结算工程量,余额作为赔偿罚没。
第四条:双方责任
(一)甲方责任:
1、为乙方提供施工图纸和相关文件一套。
2、负责乙方与土建各班组的施工协调,为乙方提供正常的施工工作面,确保乙方顺利施工。
3、负责与建设单位、监理单位联系和协商各项工作。
4、严格把好质量关,及时处理现场施工中影响工程质量的各种问题,组织乙方参与工程验收。
5、负责组织技术资料图纸会审及材料送检等工作。
6、负责工程款结算,向乙方支付工程款。
7、甲方有权维护乙方民工工资事项,如乙方拖欠民工工资而造成民工闹事的,甲方有权代付民工工资,并从工程款中扣除。
(二)、 乙方责任
1、服从、听从甲方管理人员指挥,按甲方的总体进度合理安排施工。
2、负责和自带本安装工程所需一切工具、机具设备和施工技术人员的进场和施工,并做好开关前一切准备工作。
3、计划提供材料采购单给甲方,至少提前一周向甲方提交下一道工序的材料清单,并对甲方供应的材料进行核对,确认无误后方可使用。如甲方采购的材料不符合设计要求而甲方坚持使用,则产生的后果由甲方承担。
4、所有人员必须持证上岗,特殊工种必须持本人有效证件上岗。
5、参与图纸会审,以文字形式报项目部。
6、参与甲方竣工验收,提交绘制竣工图纸所需一切资料。
7、爱护甲方材料,通过计算认真套料,准确下料,如因粗心大意或错误下料而产生的浪费,所产生的费用均由乙方负责,并进行处罚。
8、认真阅读和分析图纸,因错误施工造成的反攻其一切损失和工期均由乙方负责。
9、负责配合甲方施工人员在合同范围内的放样工作。
10、施工过程中配合二装单位的吊顶、墙面施工,如因乙方原因对二装成品造成的破坏,损失由乙方承担。
11、凡乙方施工范围内产生的建筑垃圾,如开槽后的垃圾、废接头、废线管等均由乙方负责清理。
12、长度为50cm以上的线缆均不应视作废料,应妥善保管合理利用。
13、乙方应指派专人领取甲供材料,负责核对领取数量、型号并在领料单上签字确认。
16、乙方必须有足够的施工作业人员,密切配合各班组施工,不得在土建粉刷后进行开槽、打洞敷设线管等。因乙方施工人员不足而导致的各施工工序跟不上和工期拖延所产生的一切责任和后果均由乙方承担。
17、引线、机具耗材等辅料由乙方负责(包括二次装修在内)。且乙方对其所采购之材料质量负责,如若存在质量缺陷,甲方有权要求乙方无偿更换。
18、如中途遇工人闹事,甲方有权将该班组清场,并处5万元以上罚款。
第五条:材料管理
1、 甲供材料由甲方管理,统一堆放工地现场与仓库里,乙方由专人凭领料单(或出库单)经甲方施工员签字后领料施工。
2、 领出的材料由乙方负责,当天未使用完的由乙方安排堆放保管,不得随意乱堆乱放,如若损坏遗失。由乙方负责。
第六条:质量与保修
1、乙方应严格按图纸施工,认真领会图纸含义,甲方根据国家验收标准和建筑设备安装工程质量管理有关规定组织验收,乙方按照施工图纸和变更联系单内容(如果有),结合施工规范精心组织施工,确保工程质量。如施工中出现的一切工程质量不合格等均由乙方承担责任,并返工至全部验收合格。
2、施工中出现现场与原设计图纸有冲突的,因及时汇报甲方,经甲方项目经理确认后方可施工。
3、本合同保修期二年,保修期满后乙方不负维修。
第七条:安全生产
1、甲方对乙方承担的工程做好安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方不得破坏。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
2、乙方人员进场施工前,甲方安全员和乙方安负责人对职工进行安全教育和安全交底,未经教育者不准进入工地施工。
3、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想。严格遵守工地安全制度,服从管理人员的指挥,做到生产必须服从安全。无证人员一律不准上岗,发现安全隐患及时用口头或书面形式报告甲方,以便及时组织整改。
4、甲方安全员对施工现场安全具有监督和处理权,对违反安全生产规程的行为,有全力加以制止并提出整改措施,对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退,直至向项目经理建议终止承包协议。
5、对乙方人员违章操作造成死亡事故的,一切经济损失和事故责任均由乙方负责承担,并且对违章行为进行罚款处理。
6、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
7、乙方不得在施工现场烧开水和生火做饭。否则按安全生产有关条例处罚。
第八条:治安管理
乙方必须了解职工的政治、思想、生活、工作状况。经常对职工进行沟通教育,遵守工地规章制度。未经甲方同意,不得聘用少数民族人员。确保本工程内职工持本人身份证,并上缴身份证复印件2张,个人相片4张,乙方应为其下现场施工人员统一办理意外伤害保险。不得打架斗殴,不明真相的物品被公安机关查扣者,罚款及刑事责任由乙方负责。施工现场严禁聚众闹事、严禁酗酒、严禁赌博。因治安问题而使公安、派出所罚款的均由乙方负责。
第九条:文明施工
1、乙方人员必须遵纪守法,讲究社会公德,穿着整齐,文明有秩。严禁烧电炉,严禁电线乱拉或乱接插座。
2、乙方人员严禁酒后进入工地,严禁在施工现场赤膊赤脚。
3、搞好与其他班组、施工单位和现场人员的关系和团结。
第十条:工期要求
乙方在施工中必须配备足够的技术力量和工具,无条件服从总体施工进度计划,如工期跟不上必须加人加夜班抢工期,无任何理由或借口予以拒接。因乙方原因延误工程进度按照每天 圆处罚。
第十一条:奖罚
1、 甲方根据图纸设计各种规格、型号、数量并经乙方报送的材料采购单供货乙方使用,按正常损耗考虑,如超出某种材料的5%(正常损耗除外),超出部分按比例对乙方进行处罚。
2、 故意浪费材料的除赔偿材料费外另罚款200~20xx元。
3、 按图纸尺寸和预算用量,最终未超出设计用量(在正常损耗范围内)且验收合格后,奖励人民币20xx~20000元。
第十二条:合同变更及终止的约定
1、本合同由甲、乙双方签字(盖章)后生效,双方必须严格遵守,任何一方需要变更合同内容,必须经双方协商一致后签订补充协议。
2、本合同签定后,乙方应在一周内向甲方提供施工人员名录、进度及材料计划。
3、本合同签订后,乙方不得转包,发现转包,甲方有权立即终止合同。
4、在施工过程中,如乙方技术力量、人员不能符合或满足施工质量和进度要求,经甲方令其整改后仍不能满足要求时,甲方有权单方终止合同,并要求乙方赔偿相关的损失。
5、本合同签订后施工中,由于工程变更所造成本合同工程人工费增加的,超过的应按变更后的人工费追加和消减,经双方协商一致后签订补偿协议。 第十三条:其他事项
1、本工程属人工及辅材包干形式,在施工范围内不发生任何点工。
2、其他未尽事项按图施工,乙方应按相关施工规范、规程施工。
3、本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效,双方各执一份,具有同等法律效力。
4、质量保修金按工程总款扣除5%,保修期为2年;保修期满后无息返还保修金(以竣工验收之日起开始计算)。
本合同甲、乙双方签字(盖章)后生效,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务分包合同协议书 劳务分包合同免费篇五
发包方:__建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)
承包方:________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将__公司__工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协
商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限:
从____年__月起至____年_月止。
三、工程质量标准:
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式:
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付50,装修完工前付50。
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责:
1、全面履行__公司与__建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表: