装修合同例文合集

下面是小编为大家整理的装修合同例文合集,供大家参考。

　

　装修合同范文合集 8 8 篇

　发包人：承包人：

　 住所：住所：

　 委托代理人：营业执照号：

　 电话：法定代表人：电话：

　 委托代理人：电话：

　 本工程设计人：电话：

　 施工队负责人：电话：

　 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　 第一条工程概况

　 1.1 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 1.2 工程内容及做法（详见附表 1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表 2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）

　 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。

　 （1）承包人包工、包料（详见附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　 （2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　 （3）承包人包工、发包人包料（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表）

　 1.4 工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。

　 1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表 3：家庭居室装饰装修工程报价单）

　第二条工程监理

　 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　 第三条施工图纸

　 双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：

　 （1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　 （2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）

　 第四条发包人义务

　 4.1 开工前＿＿＿＿天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　 4.2 提供施工期间的水源、电源；

　 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　 4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　 第五条承包人义务

　 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　 5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　第六条工程变更

　 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表 7：家庭居室装饰装修工程变更单）

　 第七条材料的提供

　 7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　 7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　 第八条工期延误

　 8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　 （1）工程量变化和设计变更；

　 （2）不可抗力；

　 （3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　 8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　 8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　 8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　 第九条质量标准

　 双方约定本工程施工质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 施工过程中双方对工程质量发生争议，由＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　 第十条工程验收和保修

　 10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　 （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　（2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　 （3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单）

　 2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单）在工程款结清后，办理移交手续（详见附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单）

　 3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为＿＿＿＿月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表 10：家庭居室装饰装修工程保修单）

　 第十一条工程款支付方式

　 1 双方约定按以下第＿＿＿＿种方式支付工程款：

　 （1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 第一次开工前三日支付元

　 第二次工程进度过半支付元

　 第三次双方验收合格支付元

　 工程进度过半指：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 （2）其他支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后＿＿＿＿日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　 11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　 第十二条违约责任

　 12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　 12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　 12.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金＿＿＿＿元。

　 12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　 12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金＿＿＿＿元。

　 第十三条合同争议的解决方式

　 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　 （一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

　 （二）依法向人民法院提起诉讼。

　 第十四条几项具体规定

　 1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此费用不在工程价款内）

　 2 施工期间，发包人将外屋钥匙＿＿＿＿把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁＿＿＿＿把，由承包人当场负责安装交付使用。

　 3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午＿＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分；下午＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分。

　 第十五条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　 第十六条附则

　 1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　 2 本合同签订后工程不得转包。

　3 本合同一式＿＿＿＿份，双方各执＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门＿＿＿＿份。

　 4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　 发包人（签字）承包人（盖章）

　 法定代表人：

　 委托代理人：

　 年月日年月日 装修合同篇 2 2

　甲方：

　 乙方：

　 甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：

　 一工程质量保修范围和内容：

　 1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

　 2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。

　 二.工程质量保修期：

　 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。

　 三.保修金支付：

　本工程将保留按合同结算总价的 5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后 15 天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

　 四.保修要求条款：

　 1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

　 2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

　 3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后 4 小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

　 4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当 2 小时内到达事故现场抢修。

　 5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则

　 6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的 15％作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的 50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

　 7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。

　 8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的 3 天内向甲方支付，否则甲方加 15％的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的 50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

　9.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修施工。

　 10.在维修高峰期过后，施工单位建立回访制度，即每 2 个月内派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，及时了解业主的使用情况，发现问题及时登记处理，从而提高客户满意度。回访时要制定填写《工程回访登记表》（表格参考下表），填写完毕后同时交一份给业主及管理处保留备案。施工单位若没有按以上要求进行回访，则一次罚款￥1000 元。

　 11、对每一次维修完毕后，施工单位必须填写《工程维修记录表》（表格参考下表），同时交一份给业主及管理处保留备案。

　 工程回访记录表

　 工程名称业主房号维修单位合同编号回访日期交付时间质量等级回访方式回访情况及问题：

　 回访人：年月日业主/用户意见：

　 签章（或记录）年月日问题的原因及责任：

　 质量部门：年月日处理意见：

　 施工单位、物业、甲方负责人：年月日 装修合同篇 3 3

　甲方：________

　 乙方：_________

　 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　 第一条工程概况

　 1、工程地点：

　2、施工项目及要求：顶面及墙面拆除，吊顶，墙面处理贴壁纸，门头，灯具，货架（不含衣撑及模特），背景墙，换一扇大门，改一组暖气，电路改造。

　 3、工程承包方式，双方商定采取下列承包方式：

　 （1）乙方包括木工吊顶材料和工费、油漆工材料及工费、电路改造及水路改造、门头材料及工费，货架及灯具，壁纸。

　 （2）甲方包括其余材料和成品。

　 4、合同价款：本合同工程造价为（人民币）元（贰万肆千元整）

　 第二条甲方工作

　 1、开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　 2、提供施工期间的水源、电源；

　 3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

　 4、如需拆改原建筑的结构，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续；

　 第三条乙方工作

　 1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　 2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　 第四条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　 第五条工程款支付方式

　 1、甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

　 支付次数支付时间支付近额（元）

　 第一次水电暖工进场到木工进场 40%￥9600 元

　 第二次油漆工进场到工程结束 40%￥9600 元

　 第三次双方验收合格 20%￥4800 元

　第六...

推荐访问:装修合同例文合集 例文 合集 合同